-施(临）-***-***
*
合同文本
**
****市响水片区防洪排涝治
理工程乐龙堤项目部场地平
整及用地范围隔离防护工程
施工合同
发包人（甲方）：****市防洪排涝工程管理处
承包人（乙方）：****
签订时间：****年*月*
签订地点：****市柳北区
**
第*部分合同协议书
发包人名称：****市防洪排涝工程管理处
承包人名称：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国****
法》、《中华人民共和国招标投标法》，为明确发包人和承包人双
方权利义务，共同达成如下协议。
*、工程概况
*.工程名称：****市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤项目部
场地平整及用地范围隔离防护工程
*.工程地点：****市****区
*.工程内容：场地平整及用地范围隔离防护工程
*、工程签约合同价：人民币大写********元整
（￥******.**）（预控价金额*（*-让利系数%））
工程签约合同价为包括了建安劳保费、安全文明施工费、暂列
金额、暂估价、设备费等合同总金额。暂列金额只有按照合同约定
程序实际发生后，才能成为承包人的应得金额，纳入合同结算价款
中，暂列金额扣除实际发生额后的余额仍属于发包人所有。
*、工程质量必须符合国家或专业的质量检验评定标准。承包
人必须按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。
*、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修
复。
*、本工程计划工期为**日历天。
*、发包人承诺按合同约定的条件、时间、方式向承包人支付
合同价款。
*、承包人项目经理：黄国明注册证号：桂************
*、合同组成文件
（*）本协议书与下列文件*起构成合同文件：
*、中标通知书；（如有）
*、审定的预算控制价；
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
*、技术标准和要求；
*、设计方案及设计施工图纸；
*、工程变更、签证资料、施工方案；
*、其他合同文件
（*）上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，
以合同约定次序在先者为准。
*、解决争议
*.双方在履行该协议过程中发生争议，应协商解决，如协商不
成，向****市柳北区人民法院提起诉讼。
*.双方以诉讼方式解决争议的，违约方或侵权方应当承担守约
方或被侵权方为诉讼而支出的所有费用，包括但不限于诉讼费、保
全费、执行费、律师费及诉讼财产保全担保保险费等。
*、本协议书*式*份，具有同等法律效力，甲方执*份，乙
方执*份。
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合
同的组成部分。
**、本合同双方法定代表人签名或盖章，并加益单位法人公
章或合同专用章后生效。
发包人盖章）：承包人（盖章）：
****市防洪排涝工程管理处****
法定代表人法定代表人
或委托代理人：或委托代理人：
经办人：西明德
经办人：
联系电话：联系电话：***********
地址：****市柳北区长风路*-*号地址：融水县爱民街**号
开户行：中国建设银行****分行营业部开户行：****北部湾银行****分行营
业部
开户账号：********************开户账号：***************
日期：****年*月*日日期****年*月*日
*
第*部分通用合同条款
本通用条款全文应用****市****办颁布的《****市第*期
*星工程项目施工合同格式》（****年）的通用合同条款（本通
用合同条款略）。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****市防洪排涝工程管理处
*.*.*.*承包人：****
*.*.*日期
*.*.*.*开工日期：以监理人下发的开工令为准。
*.*.*.*本项目施工总工期**日历天。
*.*.*.*缺陷责任期：指履行第**.*款约定的缺陷责任的期
限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第**.*款约定所作
的延长。本工程约定的缺陷责任期为*个月。
*.**合同价格和费用
*.*.*.*工程签约合同价：指签定合同时合同协议书中写
明的，包括了暂列金额、暂估价、建安劳保费的合同总金额。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件
的优先顺序如下：
*.*.*
删去通用条款中本款的原文，以下文取代：
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（*）合同协议书和补充协议书；
（*）中标通知书；（如有）
（*）审定的预算控制价；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）施工方案及设计施工图纸；
（*）工程变更、签证、施工方案；
*
（*）其他合同文件。
*.*.*
在上述专用条款*.*.*后，增加以下条款：
当合同文件内容含糊不清或不相*致时，在不影响工程正常进
行的情况下，提请负责现场的甲方代表作出解释。双方不同意负责
现场的甲方代表的解释时，按本通用条款**条关于争议约定处
理。
*.*.*图纸的提供：发包人向承包人提供图纸日期和套数为根
据承包人的进度要求提供*式*套。
*.*.*图纸的修改
图纸需要修改和补充的，取得发包人同意后，在该工程或工程
相应部位施工前的*日_内签发图纸修改图给承包人。承包人应按
修改后的图纸施工。
**提供施工场地
发包人向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地
下设施等有关资料内容包括：
（*）、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：在开工
前完成土地征用、青苗树木赔偿、房屋拆迁。
（*）、发包人提供用水、用电，将施工所需的水、电、电讯
线路接至施工场地。
（*）、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包
人负责，费用包含在预算单价中。
（*）、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管
理等手续：由承包人负责，费用包含在预算单价中。
（*）、发包人在开工前负责提供工程地质资料。但发包人对
承包人由此而作出的推论和结论概不负责。
（*）、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时
间：待定。
（*）、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑
物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人负责有关外
部协调工作，承包人负责处理施工中保护工作，保护要达到有关部
门的要求和满足工程施工的需要。
*.承包人
本工程不支持分包。
*.*承包人项目经理
本工程项目经理
姓名：黄国明注册证号：桂************
*.交通运输
*.*道路通行权和场外设施：由承包人负责，费用包含在预
算单价中。
*.*场内施工道路：由承包人负责，费用包含在预算单价
中
**开工和竣工
*
**.*工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议
能够给发包人带来效益的，应由发包人与承包人共同协商采取加快
工程进度的措施和修订合同进度计划。
**工程质量
**.*工程质量要求
删去通用条款原**.*.*原文，以下文取代：
**.*.*本工程应达到国家工程质量检验评定标准的工程质量
合格等级。承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施
工。
**工程结算价款及调整方法。
本合同采用综合单价合同；合同中的分部分项工程量清单工程
量按实际完成工程量计算。合同价款中包括的风险范围：承包人应
承担约定范围内物价波动、施工组织和技术方案变化、气候条件恶
劣及其他意外困难等风险（设计变更、招标人预算控制价工程量清
*
单与图纸不符或漏项、不可抗力除外）。
结算以发包人或****市财政投资评审中心审核的工程量清单报
价单价乘以实际完成的工程量作为结算基础价款，最终的结算价款
=结算基础价款*签证增加价款×（*-中标单位让利系数），本
工程让利系数为_合同签约价/预控价
最终结算价以发包人或****市财政投资评审中心审核意见为
准。
**.*工程结算价款及调整方法
删去通用条款原**.*原文，以下文取代：
本项目不因为物价波动原因引起合同价格变动而调整。
**计量与支付
**.*预付款
**.*.*预付款
本工程无预付款。
**.*工程进度付款
**.*.*付款周期
付款周期同计量周期。
经发包人审核后，进度款拨付的额度为当期完成工程价款的
**%，竣工结算报告经发包人或****市财政评审中心审核确认后支
付至工程价款的***%
*
**.*质量保证金
本工程无质量保证金。
凌工结算
**.*
**.*.*工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人向发包人
递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同
价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。
**.*.*发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后
尽快进行审核，给予确认，按发包人或市财政评审中心审定后的结
算价款，向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的
需要随时将竣工工程交付发包人。
**.*.*为规范施工单位结算送审行为，减少施工单位送审结
算时虚报送结算价款，提高政府投资效益，
**.*.*.*经审核部门审核，工程结算送审金额与审定金额相
比，误差在+**%以上（含**%）的，则超出**%以上部分的审核
费，由承包人承担，费用发包人从承包人的结算款中相应扣除。
计算公式如下：审减率=（送审造价*审定造价）/送审造价
****%；当审减率在**%以上（不含**%）时，扣款额度=（送审金
额×*.**审定金额）×*%；
**.*.*.*建设工程造价员负责编制的结算文件误差大，经审
计部门审核，并经自治区或市工程造价管理机构调查核实，误差在
±*%以上（含本数）累计*次（含本数）以上者，验证不合格并注
销《全国建设工程造价员资格证书》和专用章。造价师有以上行为
的，发包人将向建设行政主管部门进行通报，将其纳入不良记录。
**凌工验收
**.*工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有
关规定，向发包人提供完整的（含现场照片、录像）竣工资料*式
*份及竣工验收报告。
**.**发包人收到竣工验收报告后尽快协调有关部门组织有关
单位竣工验收、履约验收，并给予认可或提出修改意见。承包人按
要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
**.**发包人收到承包人竣工验收报告后至组织验收移交前工
程保管及*切意外责任仍由承包人负责。
**不可抗力
**.*双方关于不可抗力的约定：
风力大于*级；
*
*日最大降水量超过*****；
空中飞行物坠落；
*.
*
*非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾。
对以上几种形式，应以造成灾害和影响
**违约
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（*）承包人违反第*.*款或第*.*款的约定，私自将合同
的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务
转移给其他人；
（*）承包人违反第*.*款或第*.*款的约定，未经发包人
批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或
材料撤离施工场地；
（*）承包人违反第*.*款的约定使用了不合格材料或工程
设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（*）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，
已造成或预期造成工期延误；
（*）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺
陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监
理人指示再进行修补；
（*）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止
履行合同；
（*）工程施工完毕，承包人未及时提交竣工结算资料办理结
算手续；
（*）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
**.*.*对承包人违约的处理
（*）承包人发生第**.*.*（*）目约定的违约情况时，发
包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（*）承包人发生第**.*.*（*）目约定的违约情况时，发
包人可向承包人发出整改通知，自整改通知发出之日起**日，承
*
包人仍未进行整改的，发包人可上报****市财政局、****市水利局
等相关部门，将承包人列入履约失信名单，同时承包人应按****
元/天向发包人支付违约金，自整改通知发出之日起第**日计算。
各类违约金合计不超过合同价的*%。
（*）承包人发生除第**.*.*（*）、（*）目约定以外的其
他违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的
期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期
延误。
（*）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具
备复工条件的，可由发包人签发复工通知复工
**争议的解决
**.*争议的解决方式
**.*.*双方在履行该协议过程中发生争议，应协商解决，如
协商不成，向****市柳北区人民法院提起诉讼。
**.*.*双方以诉讼方式解决争议的，违约方或侵权方应当承
担守约方或被侵权方为诉讼而支出的所有费用，包括但不限于诉讼
费、保全费、执行费、律师费及诉讼财产保全担保保险费等。
**其他条款
**.*由于征地拆迁原因引起延期开工或工期顺延，承包人可
提出顺延工期索赔，但发包人不补偿相关费用。
**.*工程完工验收后，承包人须在约定时间内向发包人提交
竣工结算资料：
（*）合同金额****元（不含****元）以下项目：*个月
内
（*）合同金额****元（含****元）以上项目：*个月内
**
附件*：
承诺书
****市防洪排涝工程管理处：
我单位在此郑重承诺：
*.我单位近*年承揽的工程项目中，不存在重大违法记录，不
存在失信行为，不存在拖欠工资、重大质量问题、重大安全事故，
不因本单位违规或违约解除合同、介入诉讼或仲裁。
*.提供的相关文件均真实有效。
*.我单位将坚守廉政责任，项目实施过程中做好安全、质量管
理工作。按时、保质完成项目内容。
*.正确编制工程竣工结算资料，并按时提交。
*.不拖欠农民工工资。
特此声明！
祥
盈润
西
（爱名称、盖章）
品
**
法定代表人*子（签章）
或委托代理人：（签章）
日期：****年*月日
**
附件*：
正确编制工程竣工结算的承诺书
根据有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原
则，发包人：****防残排语招后*还和承包人：了质属润建没用有限公习
就****市响以版区防线排诺治理教工工程名称）的竣工结算编制和报审作如
下承诺：获龙提顶目部场地车及用地国际名护护程
*、承包人按合同及相关规定的对所编制的工程竣工结算资料
和结算书的合法性、真实性、完整性、正确性负责。不经发包人同
意，承包人漏报的结算资料不再作为竣工结算审核依据，按自动放
弃处理。
*、发包人按合同及相关规定对承包人报审的工程竣工结算资
料和结算书及时审核，出具审核意见，并对经审核后的竣工结算资
料和结算书的合法性、真实性、完整性负责。
*、承包人如实编制工程竣工结算，不得弄虚作假和高估冒
算，如承包人报送的工程竣工结算总价过高，造成该结算审减率过
高，按以下原则处理：
*.有合同规定，按合同约定计算违约金，违约金从承包人工程
结算款中扣除；
*.无合同规定的，结算审减率在**%以上（含**%）的，则超
出**%以上部分的审核费，由承包人承担，费用由发包人从承包人
工程结算款中扣除。
计算公式如下：审减率=（送审造价*审定造价）/送审造价*
***%；当审减率在**%以上（不含**%）时，承包人应承担的审核
费=（送审金额×*.*-审定金额）×*%。
*、承诺书经发包人、承包人签字盖章；是工程竣工结算资料
的组成部分。本承诺书*式*份，发包人执*份，承包人执
*份。
发包人（公章）：
承包人（公章）
发包人负责人（签字）
承包人负责人（签字）
时间：*****.*时间：**.*.*
**
功能介绍
热门关键词： 
换一批
柳州最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
