*朋镇*莲香****
施
工
合
同
发包人（全称）：****市****区*朋镇人民政府
承包人（全称）：****
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市****区*朋镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则，双方就*朋镇*莲香****工程施工及有关事项协商*致，共同达成
如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：*朋镇*莲香****。
*.工程地点：****市****区*朋镇。
*.工程立项批准文号：。
*.资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金。
*.工程承包范围：经评审备案的施工图范围内含的施工内容,详见工程量清单。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：***日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*
致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）************元*角整（¥*******.**元）；
其中：
（*）安全文明施工费：人民币（大写）***********元*角*分（¥******.**元）；
（*）建安劳保费：人民币（大写）/（¥/元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/（¥/元）；
（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/（¥/元）；
（*）暂列金额：人民币（大写）/（¥/元）。
*.合同价格形式：单价合同。
*.增值税计税方法
☑*般计税法□简易计税法
【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔****〕**号）规定，营改增
后，建设工程计价分为*般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计
税方法外，其他*般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用*般计税方法。】
*．人工、材料、机械市场价格形式
☑除税价格□含税价格
【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔****〕**号）规定，增值
税计税方法为*般计税方法的，人工、材料、机械市场价格形式采用除税价格；增值税计税方法为简易计
税方法的，人工、材料、机械市场价格形式采用含税价格。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简
易计税方法外，其他*般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用*般计税方法。】
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应
以最新签署的为准。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付
合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法
分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任;承诺接受和配合****区住建、环保、执法和
安监等部门对工程建设项目进度、质量、安全和环保等方面进行的监管及履约考评。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并同意不再就同*工程另行签订与合同实质
性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市****区*朋镇人民政府签订。
*、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签订之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人（公章）：****市****区*朋镇人民政承包人（公章）：****
府
地址：****区*朋镇*朋街***号地址：****区拉堡镇建都建北*街***号
法定代表人（签字）：，法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：，委托代理人（签字）：
电话：，电话：****-*******
传真：，传真：
电子信箱：，电子信箱：
开户银行：********农村合作银行*朋支行开户银行：********农村合作银行营业部
基本账号：****************，基本账号：******************
邮政编码：******，邮政编码：
经办人：，经办人：
签订时间：
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标
明价格，经澄清和修正（包括与招标人工程量清单的*致性、和投标报价本身存在的计算错
误和不平衡报价）（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括说明和表格。
*.*.*.**其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响
的会议纪要、签证、设计变更等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****海盛项目管理有限公司；
资质类别和等级：房屋建筑工程监理乙级；市政公用工程监理乙级；
联系电话：***********；
电子信箱：*********@**.***；
通信地址：****市融安县长安镇广场东路*号（华融天禾城*号楼*层*号商铺）。
*.*.*.*设计人：
名称：湖南红日建筑设计有限公司；
资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级；
联系电话：***********；
电子信箱：/；
通信地址：长沙市雨花区*家丽路*段***号中南总部基地**栋**楼。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施
工场地。
*.*.*.*永久占地包括：依据设计图纸确定。
*.*.*.**临时占地包括：按投标文件所附《临时用地表》（如有）。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政
府的有关法规和规章。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：按现行国家标准、规范、行业标准、规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的时间：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件；
（**）《建设工程工程量清单计价规范（******-****）》及其****实施细则及《关于建
筑业实施营业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔****〕
**号）、《建设工程工程量清单计算规范（******~*****-****）》及其****实施细则（修
订本）。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复
制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：经评审的全套施工图。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：部分工程的大样图、加工图（如有），施工组织设计
和施工进度计划，材料与设备采购计划等；
承包人提供的文件的期限为：*日内；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：书面；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后*天内回复。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：发包人设在施工现场的业主办公室；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：项目经理部办公室；
承包人指定的接收人为：承包人项目经理。
监理人接收文件的地点：监理人设在施工现场的监理办公室；
监理人指定的接收人为：监理工程师。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准
手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目规划总平图用地红线为界，红线内为场
内交通，红线外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：均属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：均属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
自行承担。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本专用合同条款**.*条执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按本专用合同条款**.*条执行。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：黄义；
身份证号：/；
职务：/；
联系电话：****-*******；
电子信箱：/；
通信地址：****区*朋镇*朋街***号。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人与监理工程师协调与本工程有关事宜，
并行使合同约定的发包人权利，履行合同约定发包人的职责。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人向承包人提供施工场地，以及施工场地内
地下管线和地下设施等有关资料内容包括：发包人办理施工许可证及其他施工所需证件、批
件临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等批准手续。发包人确定水准点与座标
控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验，协调处理施工场地周围地下管线和邻近建
筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，承担发包人负责工作的*切费用。
如以上工作导致工期延误，相应顺延延误的工期。如有本条款以外的开工问题，双方另行协
商。
发包人在开工前负责提供工程地质资料，但发包人对承包人由此而做出的推论概不负责。
发包人如不能提供真实准确的施工场地内地下管线和地下设施等有关资料时，承包人应
配合发包人进行深入细致的调查了解工作，并采用挖探沟、探坑的方式探明地下管线情况，
否则，在不明地下管线情况下采取不利于开挖的方式发生的*切费用及后果由承包人负责。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人保证办理土地征用、拆迁补偿
等工作，使施工场地具备施工条件，负责施工用水、施工用电接至指定地点，并满足施工要
求。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：/；金额为/*元（不高于合同价格的**%）；期限
为/。
*.*为承包人缴纳建筑安装工程劳动保险费（简称“建安劳保费）
根据****壮族自治区人民政府《关于停止统*收取建筑安装工程劳动保险费的通知》（桂
政发{****}**号）文的规定，建安劳保费由发包人按照有关规定直接支付给承包人，承包人
须按照有关规定足额向社会保险费征收机构自行缴纳社会保险费。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：严格按照国家发布的《建设工程文件归档整理规范》
及****当地相关政府部门要求编制的完整竣工图纸、资料及电子文档。
承包人需要提交的竣工资料套数：*式*份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后**个工作日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档，按《建设工程文件归档整理规范》
执行。
（**）承包人应履行的其他义务：另行协商确定。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：梁鸿明；
身份证号：******************；
建造师执业资格等级：*级；
建造师注册证书号：桂************；
建造师执业印章号：/；
安全生产考核合格证书号：桂建安*(****)*******；
联系电话：***********；
电子信箱：/；
通信地址：****区拉堡镇建都建北*街***号；
承包人对项目经理的授权范围如下：（*）仅限于对本工程的施工现场全面管理，包括
质量、技术、安全、进度管理，与发包人、监理工程师有关工程联系单、函件往来的签收，但未经
承包人盖章同意授权下不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动
力、签订分包合同等从事*切为承包人设立义务或责任的行为。行使合同约定的权利，履
行合同约定的义务；（*）负责本工程的施工组织方案制定和施工组织设计；（*）负责本
工程的劳动力组织和机械设备组织；（*）参与选择并使用具有相应资质的分包人；（*）
参与选择物资供应单位；（*）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；（*）负责
与发包人、监理人办理设计变更、现场签证等手续，及时办理本工程相关索赔；（*）
负责签收发包人、监理人往来函件，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项
目经理签字并加盖承包人公司公章后递交发包人；（*）代表承包人接受监理工程师或
发包人现场代表发出的指示和指命；（**）负责办理本工程竣工结算。
但未经承包人盖章同意不得以承包人和（或本工程项目部）名义向外融资、采购材料设
备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事*切为承包人设立义务或责任的
行为。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于当月施工时间的**%。
附件*：
分包人主要施工管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
| *、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
| 项目主管 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
/ |
|
|
|
| 其他人员 |
/ |
|
|
|
| 其他人员 |
/ |
|
|
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
| 项目经理 |
/ |
|
|
|
| 项目副经理 |
/ |
|
|
|
| 技术负责人 |
/ |
|
|
|
| 造价管理 |
/ |
|
|
|
| 质量管理 |
/ |
|
|
|
| 材料管理 |
/ |
|
|
|
| 计划管理 |
/ |
|
|
|
| 安全管理 |
/ |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
| 其他人员 |
/ |
|
|
|
|
/ |
|
|
|
附件*：
履约担保
（发包人名称）：
鉴于，（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以
下称“承包人”）于年月日就，（工程名称）施工及有关事项协
商*致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你
方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证
书之日止。
*.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收
到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请/仲裁委
员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件*：
预付款担保
（发包人名称）：
根据，（承包人名称）（以下称“承包人”）与，（发包人
名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的，（工程名称）《建
设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交*份预付款担保，即有权得到你方支付
相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全
扣清止。
*.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到
你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付
款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请/仲裁委
员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件**:
支付担保
（承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与/（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日
签订了，（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），
应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提
供如下担保：
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价
款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的/%，数额最高不超过人民币元（大写：/）。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为：连带责任保证。
*.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后/日
内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后
的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由
我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约
定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，
你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具
的质量说明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次
日起，我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满
次日起，我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你
方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的
保证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起/个工作日内，将本保函
原件返还我方。
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我
方亦免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征
得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第**条〔变更〕
约定的变更不受本款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第/
种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向/人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖章）
法定代表人或委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
传真：
年月日
附件**：
预付款支付申请（核准）表
工程名称：，编号：
|
序 |
名称 |
申请金额（元） |
申请金额（元） |
复核金额（元） |
备注 |
|
|
|
已签约合同价款金额 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：安全文明施工费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计应支付的预付款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。号***应支付的预付款*应支付的安全文明施工费预付款*承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。号***应支付的预付款*应支付的安全文明施工费预付款*承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。号***应支付的预付款*应支付的安全文明施工费预付款*承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。号***应支付的预付款*应支付的安全文明施工费预付款*承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。号***应支付的预付款*应支付的安全文明施工费预付款*承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。号***应支付的预付款*应支付的安全文明施工费预付款*承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。号***应支付的预付款*应支付的安全文明施工费预付款*承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。号***应支付的预付款*应支付的安全文明施工费预付款*承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
| 复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期 |
| 审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
附件**：
进度款支付申请（核准）表
工程名称：，编号：
| 序号 |
名称 |
实际金额（元） |
实际金额（元） |
申请金额（元） |
复核金额（元） |
备注 |
|
|
累计已完成的工程价款 |
|
|
|
|
|
|
|
其中：人工费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：人工费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。**累计已实际支付的工程价款*本周期已完成的工程价款其中：人工费*本周期应扣减的金额*.*本周期实际应抵扣的预付款*.*本周期应扣减的金额*本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。**累计已实际支付的工程价款*本周期已完成的工程价款其中：人工费*本周期应扣减的金额*.*本周期实际应抵扣的预付款*.*本周期应扣减的金额*本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。**累计已实际支付的工程价款*本周期已完成的工程价款其中：人工费*本周期应扣减的金额*.*本周期实际应抵扣的预付款*.*本周期应扣减的金额*本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。**累计已实际支付的工程价款*本周期已完成的工程价款其中：人工费*本周期应扣减的金额*.*本周期实际应抵扣的预付款*.*本周期应扣减的金额*本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。**累计已实际支付的工程价款*本周期已完成的工程价款其中：人工费*本周期应扣减的金额*.*本周期实际应抵扣的预付款*.*本周期应扣减的金额*本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。**累计已实际支付的工程价款*本周期已完成的工程价款其中：人工费*本周期应扣减的金额*.*本周期实际应抵扣的预付款*.*本周期应扣减的金额*本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。**累计已实际支付的工程价款*本周期已完成的工程价款其中：人工费*本周期应扣减的金额*.*本周期实际应抵扣的预付款*.*本周期应扣减的金额*本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。**累计已实际支付的工程价款*本周期已完成的工程价款其中：人工费*本周期应扣减的金额*.*本周期实际应抵扣的预付款*.*本周期应扣减的金额*本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
| 复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
| 审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
附件**：
竣工结算款支付申请（核准）表
工程名称：，编号：
| 致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
| 序号 |
名称 |
申请金额（元） |
申请金额（元） |
复核金额（元） |
备注 |
| * |
竣工结算合同价款总额 |
|
|
|
|
| * |
累计已实际支付的合同价款 |
|
|
|
|
| * |
应预留的质量保证金 |
|
|
|
|
| * |
应支付的竣工结算款金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
| 复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
| 审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
附件**：
最终结算款支付申请（核准）表
工程名称：，编号：
致：，（发包人全称）
我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支
付最终结清合同款额为(大写)，元，(小写)元，请予核准。
|
序号 |
名称 |
申请金额（元） |
申请金额（元） |
复核金额（元） |
备注 |
|
* |
已预留的质量保证金 |
|
|
|
|
|
* |
应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额 |
|
|
|
|
|
* |
应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额 |
|
|
|
|
|
* |
最终应支付的合同价款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
| 复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
| 审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
附件**：
总价合同进度款支付分解表
工程名称：
| 进度款期次 |
形象进度 |
形象进度 |
进度款付款金额（元） |
备注 |
| 第*期 |
|
|
|
|
| 第*期 |
|
|
|
|
| 第*期 |
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
| 发包人代表签字：发包人（盖公章）日期 |
发包人代表签字：发包人（盖公章）日期 |
承包人代表签字：承包人（盖公章）日期 |
承包人代表签字：承包人（盖公章）日期 |
承包人代表签字：承包人（盖公章）日期 |
功能介绍
热门关键词： 
换一批
柳州最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
